{"bekendtgoerelseNoegle":{"noticeId":{"value":"19923ea6-f815-4b7a-9dc5-74205e753fbf"},"noticeVersion":{"value":"01"},"noticePublicationNumber":{"value":"00373492-2024"}},"htmlDA":"\n\n \n
1 Køber
1.1 Køber
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
\n
Køberens retlige status: Offentligretligt organ
\n
Den ordregivende myndigheds aktiviteter: Uddannelse
\n
\n
\n
2 Procedure
2.1 Procedure
Titel: Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
\n
Beskrivelse: El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”,\n der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder\n og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen\n omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende\n tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere,\n nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren\n etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer\n og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme,\n fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren\n har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren\n påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der\n ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres\n samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende\n etaper.
\n
Identifikator for proceduren: 32a97cd7-efcd-4787-98de-3942fa84a30d
\n
Tidligere bekendtgørelse: b3ec6be6-6ccf-4c90-aa2b-86e47a7e4136-01
\n
Intern identifikator: Projektnr. 113696
\n
Udbudsprocedure: Begrænset
\n
Proceduren er en hasteprocedure: nej
\n
Hovedpunkterne i proceduren: Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne udbudslovens §§ 58-60.\n Der vil blive prækvalificeret fem ansøgere til at afgive tilbud på opgaven. Tildelingskriteriet\n er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbudsprocessen består af følgende faser:\n a) en prækvalifikationsfase, som er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser del B b)\n en fase for afgivelse af tilbud, som er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser del\n C
\n
2.1.1 Formål
Kontraktens art: Bygge og anlæg
\n
Primær klassificering (cpv): 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
\n
Yderligere klassificering (cpv): 31120000 Generatorer
\n
Yderligere klassificering (cpv): 31170000 Transformatorer
\n
Yderligere klassificering (cpv): 45310000 Udførelse af elektriske installationer
\n
Yderligere klassificering (cpv): 45350000 Maskininstallationer
\n
\n
2.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Kolonnevej/Nordvej  
\n
By: Kongens Lyngby
\n
Postnummer: 2800
\n
Landespecifik underafdeling (NUTS): Københavns omegn (DK012)
\n
Land: Danmark
\n
\n
2.1.4 Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger: Udbuddet er annulleret. Udbuddet annulleres på grund af ændrede budgetmæssige og strukturelle\n forhold, der tilsiger væsentlige ændringer i opgavens omfang. Behovet for grundlæggende\n ændringer i den udbudte kontrakt kræver derfor fornyet udbud. DTU vil foretage de\n nødvendige tilpasninger af projektet samt tilrettelser af udbudsmaterialet, og herefter\n iværksatte en ny udbudsprocedure.
\n
Retsgrundlag:
\n
Direktiv 2014/24/EU
\n
\n
\n
\n
5 Delkontrakt
5.1 Teknisk ID for partiet: LOT-0000
Titel: Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
\n
Beskrivelse: El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”,\n der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder\n og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen\n omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende\n tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere,\n nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren\n etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer\n og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme,\n fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren\n har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren\n påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der\n ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres\n samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende\n etaper.
\n
Intern identifikator: Projektnr. 113696
\n
5.1.1 Formål
Kontraktens art: Bygge og anlæg
\n
Primær klassificering (cpv): 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
\n
Yderligere klassificering (cpv): 31120000 Generatorer
\n
Yderligere klassificering (cpv): 31170000 Transformatorer
\n
Yderligere klassificering (cpv): 45310000 Udførelse af elektriske installationer
\n
Yderligere klassificering (cpv): 45350000 Maskininstallationer
\n
\n
5.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Kolonnevej/Nordvej  
\n
By: Kongens Lyngby
\n
Postnummer: 2800
\n
Landespecifik underafdeling (NUTS): Københavns omegn (DK012)
\n
Land: Danmark
\n
Yderligere oplysninger: 
\n
\n
5.1.3 Anslået varighed
Varighed: 2 År
\n
\n
5.1.6 Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
\n
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
\n
Yderligere oplysninger: Udbuddet er annulleret. Udbuddet annulleres på grund af ændrede budgetmæssige og strukturelle\n forhold, der tilsiger væsentlige ændringer i opgavens omfang. Behovet for grundlæggende\n ændringer i den udbudte kontrakt kræver derfor fornyet udbud. DTU vil foretage de\n nødvendige tilpasninger af projektet samt tilrettelser af udbudsmaterialet, og herefter\n iværksatte en ny udbudsprocedure.
\n
\n
5.1.7 Strategiske udbud
Socialt mål, som fremmes: Etnisk ligestilling
\n
Socialt mål, som fremmes: Retfærdige arbejdsforhold
\n
Socialt mål, som fremmes: Ligestilling mellem kønnene
\n
\n
5.1.10 Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
\n
Navn: Underkriterium A Pris
\n
Beskrivelse: Underkriteriet ”Pris” vurderes på grundlag af den samlede tilbudssum, som angivet\n på tilbudslisten.
\n
Vægtning (procentdel, præcis): 60
\n
\n
Kriterium:
Type: Kvalitet
\n
Navn: Underkriterium B, Organisation, ressourcer og evne til at tilpasse organisation for\n overholdelse af tidsplan
\n
Beskrivelse: Ved besvarelse af underkriterium skal tilbuddet indeholde: CV'er for projektledelse,\n organisationsdiagram og beskrivelse af tilbudsgivers organisering Ved vurdering af\n dette underkriterium vil ordregiver lægge vægt på: - At projektledelsen (projektleder\n og entrepriseleder/formand) tidligere har gennemført projekter med tilsvarende arbejder\n og tilsvarende størrelse, samt erfaring med koordinering med andre entrepriser. -\n At organisationsdiagrammet viser en klar ansvars- og rolle fordeling, samt tydelige\n kommunikationsevner og back-up ressourcer. - At tilbudsgivers organisationsplan sikrer\n overholdelse af de afgørende terminer angivet i ho-vedtidsplanen. - At organisationsplanen\n viser, hvorledes tilbudsgivers interne organisering vil sikre, at tidsplanen følges,\n og hvorledes tilbudsgiver kan anvise en løsning til at dokumentere dette. Det er vigtigt\n for DTU, at opfølgningen på, at tidsplanen følges, som minimum baseres sig på en lineær\n udførelse af arbejdet og meget gerne på en vurdering af, at de afsluttende arbej-der\n altid er mere tidskrævende, og at udførelsesprocenten i starten derfor skal være højere\n end ved en lineær vurdering - At organisationsplanen viser, hvorledes tilbudsgiver\n vil sikre tilstrækkelig bemanding og ma-teriel i det tilfælde, at udførelsen ikke\n følger tidsplanen - At tilbudsgivers organisering sikrer, at leverancerne i projektet\n kommer til tiden, og hvad er løsningen, hvis en leverance er forsinket
\n
Vægtning (procentdel, præcis): 40
\n
\n
\n
5.1.12 Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister: Klage over ikke at være prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven skal være\n indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers\n underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet\n for Udbud § 7, stk. 1. Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være\n indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at\n ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om,\n at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor\n bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.\n 2, nr. 1.
\n
\n
5.1.15 Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
\n
\n
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
\n
\n
\n
5.1.16 Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud
\n
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
\n
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
\n
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
\n
TED eSender: Mercell Holding ASA
\n
\n
\n
\n
6 Resultater
6.1 Resultat delkontrakt-ID: LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
\n
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder: Andet
\n
6.1.4 Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget:
Antal klagere: 0
\n
\n
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse:
Type modtagne indgivelser: Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0
\n
\n
\n
\n
\n
\n
8 Organisationer
8.1 ORG-0001
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
\n
Registreringsnummer: 30060946
\n
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1  
\n
By: Kgs. Lyngby
\n
Postnummer: 2800
\n
Landespecifik underafdeling (NUTS): Københavns omegn (DK012)
\n
Land: Danmark
\n
Kontaktpunkt: Ligia Hansen
\n
E-mail: lmcha@dtu.dk
\n
Telefon: +45 45251312
\n
Internetadresse: https://www.dtu.dk
\n
Køberprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/165863
\n
Denne organisations roller:
Køber
\n
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
\n
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
\n
\n
\n
8.1 ORG-0002
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
\n
Registreringsnummer: 37795526
\n
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2  
\n
By: Viborg
\n
Postnummer: 8800
\n
Landespecifik underafdeling (NUTS): Vestjylland (DK041)
\n
Land: Danmark
\n
E-mail: klfu@erst.dk
\n
Telefon: +45 35291000
\n
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
\n
\n
\n
8.1 ORG-0003
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
\n
Registreringsnummer: 10294819
\n
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35  
\n
By: Valby
\n
Postnummer: 2500
\n
Landespecifik underafdeling (NUTS): Københavns omegn (DK012)
\n
Land: Danmark
\n
E-mail: kfst@kfst.dk
\n
Telefon: +45 41715000
\n
Denne organisations roller:
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
\n
\n
\n
8.1 ORG-0004
Officielt navn: Mercell Holding ASA
\n
Registreringsnummer: 980921565
\n
Postadresse: Askekroken 11  
\n
By: Oslo
\n
Postnummer: 0277
\n
Landespecifik underafdeling (NUTS): Oslo (NO081)
\n
Land: Norge
\n
Kontaktpunkt: eSender
\n
E-mail: publication@mercell.com
\n
Telefon: +47 21018800
\n
Fax: +47 21018801
\n
Internetadresse: http://mercell.com/
\n
Denne organisations roller:
TED eSender
\n
\n
\n
\n
11 Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1 Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen: 19923ea6-f815-4b7a-9dc5-74205e753fbf - 01
\n
Formulartype: Resultater
\n
Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
\n
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 21-06-2024 09:56 +00:00
\n
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender): 21-06-2024 09:58 +00:00
\n
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på: dansk 
\n
\n
11.2 Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer: 00373492-2024
\n
EUT-S-nummer: 121/2024
\n
Offentliggørelsesdato: 24-06-2024
\n
\n
\n \n","htmlEN":"\n\n \n
1 Buyer
1.1 Buyer
Official name: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
\n
Legal type of the buyer: Body governed by public law
\n
Activity of the contracting authority: Education
\n
\n
\n
2 Procedure
2.1 Procedure
Title: Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
\n
Description: El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”,\n der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder\n og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen\n omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende\n tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere,\n nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren\n etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer\n og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme,\n fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren\n har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren\n påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der\n ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres\n samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende\n etaper.
\n
Procedure identifier: 32a97cd7-efcd-4787-98de-3942fa84a30d
\n
Previous notice: b3ec6be6-6ccf-4c90-aa2b-86e47a7e4136-01
\n
Internal identifier: Projektnr. 113696
\n
Type of procedure: Restricted
\n
The procedure is accelerated: no
\n
Main features of the procedure: Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne udbudslovens §§ 58-60.\n Der vil blive prækvalificeret fem ansøgere til at afgive tilbud på opgaven. Tildelingskriteriet\n er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbudsprocessen består af følgende faser:\n a) en prækvalifikationsfase, som er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser del B b)\n en fase for afgivelse af tilbud, som er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser del\n C
\n
2.1.1 Purpose
Main nature of the contract: Works
\n
Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
\n
Additional classification (cpv): 31120000 Generators
\n
Additional classification (cpv): 31170000 Transformers
\n
Additional classification (cpv): 45310000 Electrical installation work
\n
Additional classification (cpv): 45350000 Mechanical installations
\n
\n
2.1.2 Place of performance
Postal address: Kolonnevej/Nordvej  
\n
Town: Kongens Lyngby
\n
Postcode: 2800
\n
Country subdivision (NUTS): Københavns omegn (DK012)
\n
Country: Denmark
\n
\n
2.1.4 General information
Additional information: Udbuddet er annulleret. Udbuddet annulleres på grund af ændrede budgetmæssige og strukturelle\n forhold, der tilsiger væsentlige ændringer i opgavens omfang. Behovet for grundlæggende\n ændringer i den udbudte kontrakt kræver derfor fornyet udbud. DTU vil foretage de\n nødvendige tilpasninger af projektet samt tilrettelser af udbudsmaterialet, og herefter\n iværksatte en ny udbudsprocedure.
\n
Legal basis:
\n
Directive 2014/24/EU
\n
\n
\n
\n
5 Lot
5.1 Lot technical ID: LOT-0000
Title: Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
\n
Description: El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”,\n der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder\n og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen\n omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende\n tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere,\n nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren\n etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer\n og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme,\n fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren\n har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren\n påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der\n ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres\n samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende\n etaper.
\n
Internal identifier: Projektnr. 113696
\n
5.1.1 Purpose
Main nature of the contract: Works
\n
Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
\n
Additional classification (cpv): 31120000 Generators
\n
Additional classification (cpv): 31170000 Transformers
\n
Additional classification (cpv): 45310000 Electrical installation work
\n
Additional classification (cpv): 45350000 Mechanical installations
\n
\n
5.1.2 Place of performance
Postal address: Kolonnevej/Nordvej  
\n
Town: Kongens Lyngby
\n
Postcode: 2800
\n
Country subdivision (NUTS): Københavns omegn (DK012)
\n
Country: Denmark
\n
Additional information: 
\n
\n
5.1.3 Estimated duration
Duration: 2 Year
\n
\n
5.1.6 General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
\n
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
\n
Additional information: Udbuddet er annulleret. Udbuddet annulleres på grund af ændrede budgetmæssige og strukturelle\n forhold, der tilsiger væsentlige ændringer i opgavens omfang. Behovet for grundlæggende\n ændringer i den udbudte kontrakt kræver derfor fornyet udbud. DTU vil foretage de\n nødvendige tilpasninger af projektet samt tilrettelser af udbudsmaterialet, og herefter\n iværksatte en ny udbudsprocedure.
\n
\n
5.1.7 Strategic procurement
Social objective promoted: Ethnic equality
\n
Social objective promoted: Fair working conditions
\n
Social objective promoted: Gender equality
\n
\n
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
\n
Name: Underkriterium A Pris
\n
Description: Underkriteriet ”Pris” vurderes på grundlag af den samlede tilbudssum, som angivet\n på tilbudslisten.
\n
Weight (percentage, exact): 60
\n
\n
Criterion:
Type: Quality
\n
Name: Underkriterium B, Organisation, ressourcer og evne til at tilpasse organisation for\n overholdelse af tidsplan
\n
Description: Ved besvarelse af underkriterium skal tilbuddet indeholde: CV'er for projektledelse,\n organisationsdiagram og beskrivelse af tilbudsgivers organisering Ved vurdering af\n dette underkriterium vil ordregiver lægge vægt på: - At projektledelsen (projektleder\n og entrepriseleder/formand) tidligere har gennemført projekter med tilsvarende arbejder\n og tilsvarende størrelse, samt erfaring med koordinering med andre entrepriser. -\n At organisationsdiagrammet viser en klar ansvars- og rolle fordeling, samt tydelige\n kommunikationsevner og back-up ressourcer. - At tilbudsgivers organisationsplan sikrer\n overholdelse af de afgørende terminer angivet i ho-vedtidsplanen. - At organisationsplanen\n viser, hvorledes tilbudsgivers interne organisering vil sikre, at tidsplanen følges,\n og hvorledes tilbudsgiver kan anvise en løsning til at dokumentere dette. Det er vigtigt\n for DTU, at opfølgningen på, at tidsplanen følges, som minimum baseres sig på en lineær\n udførelse af arbejdet og meget gerne på en vurdering af, at de afsluttende arbej-der\n altid er mere tidskrævende, og at udførelsesprocenten i starten derfor skal være højere\n end ved en lineær vurdering - At organisationsplanen viser, hvorledes tilbudsgiver\n vil sikre tilstrækkelig bemanding og ma-teriel i det tilfælde, at udførelsen ikke\n følger tidsplanen - At tilbudsgivers organisering sikrer, at leverancerne i projektet\n kommer til tiden, og hvad er løsningen, hvis en leverance er forsinket
\n
Weight (percentage, exact): 40
\n
\n
\n
5.1.12 Terms of procurement
Information about review deadlines: Klage over ikke at være prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven skal være\n indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers\n underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet\n for Udbud § 7, stk. 1. Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være\n indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at\n ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om,\n at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor\n bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.\n 2, nr. 1.
\n
\n
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
\n
\n
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system
\n
\n
\n
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Klagenævnet for Udbud
\n
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for taxes applicable in the place where the contract is to be performed: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
\n
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
\n
Organisation providing offline access to the procurement documents: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
\n
TED eSender: Mercell Holding ASA
\n
\n
\n
\n
6 Results
6.1 Result lot ldentifier: LOT-0000
No winner was chosen and the competition is closed.
\n
The reason why a winner was not chosen: Other
\n
6.1.4 Statistical information
Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
\n
\n
Received tenders or requests to participate:
Type of received submissions: Requests to participate
Number of tenders or requests to participate received: 0
\n
\n
\n
\n
\n
\n
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Official name: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
\n
Registration number: 30060946
\n
Postal address: Anker Engelunds Vej 1  
\n
Town: Kgs. Lyngby
\n
Postcode: 2800
\n
Country subdivision (NUTS): Københavns omegn (DK012)
\n
Country: Denmark
\n
Contact point: Ligia Hansen
\n
Email: lmcha@dtu.dk
\n
Telephone: +45 45251312
\n
Internet address: https://www.dtu.dk
\n
Buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/165863
\n
Roles of this organisation:
Buyer
\n
Organisation providing additional information about the procurement procedure
\n
Organisation providing offline access to the procurement documents
\n
\n
\n
8.1 ORG-0002
Official name: Klagenævnet for Udbud
\n
Registration number: 37795526
\n
Postal address: Nævnenes hus, Toldboden 2  
\n
Town: Viborg
\n
Postcode: 8800
\n
Country subdivision (NUTS): Vestjylland (DK041)
\n
Country: Denmark
\n
Email: klfu@erst.dk
\n
Telephone: +45 35291000
\n
Roles of this organisation:
Review organisation
\n
\n
\n
8.1 ORG-0003
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
\n
Registration number: 10294819
\n
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35  
\n
Town: Valby
\n
Postcode: 2500
\n
Country subdivision (NUTS): Københavns omegn (DK012)
\n
Country: Denmark
\n
Email: kfst@kfst.dk
\n
Telephone: +45 41715000
\n
Roles of this organisation:
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for taxes applicable in the place where the contract is to be performed
\n
\n
\n
8.1 ORG-0004
Official name: Mercell Holding ASA
\n
Registration number: 980921565
\n
Postal address: Askekroken 11  
\n
Town: Oslo
\n
Postcode: 0277
\n
Country subdivision (NUTS): Oslo (NO081)
\n
Country: Norway
\n
Contact point: eSender
\n
Email: publication@mercell.com
\n
Telephone: +47 21018800
\n
Fax: +47 21018801
\n
Internet address: http://mercell.com/
\n
Roles of this organisation:
TED eSender
\n
\n
\n
\n
11 Notice information
11.1 Notice information
Notice identifier/version: 19923ea6-f815-4b7a-9dc5-74205e753fbf - 01
\n
Form type: Result
\n
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
\n
Notice dispatch date: 21-06-2024 09:56 +00:00
\n
Notice dispatch date (eSender): 21-06-2024 09:58 +00:00
\n
Languages in which this notice is officially available: Danish 
\n
\n
11.2 Publication information
Notice publication number: 00373492-2024
\n
OJ S issue number: 121/2024
\n
Publication date: 24-06-2024
\n
\n
\n \n","opsummeringDA":{"card":{"titel":"Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby","ordregiver":"Danmarks Tekniske Universitet - DTU","ordregiverId":"30060946","ordregiverIdDatavasket":"30060946","publiceringsdato":"2024-06-24Z","cpvKode":"45200000","cpvTitel":"Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder","formulartype":"Resultater","formulartypeKode":"result","tidsfrister":[],"alleOrdregivere":["Danmarks Tekniske Universitet - DTU"],"beskrivelse":"El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”, der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere, nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme, fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende etaper. ","bkSubTypeKode":"29","bkSubType":"Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – det generelle direktiv, standardordningen","erAendring":false},"indholdsType":"HENTET_FRA_TED","sekundaereOrdregivere":[],"udforelsesstedNutsCode":["DK012"],"udforelsesstedSubLand":["Københavns omegn"],"udforelsesstedLand":["Danmark"],"udforelsesstedBy":["Kongens Lyngby"],"tilbudsfrister":[],"intressentfrister":[],"deltagelsefrister":[],"antalParts":0,"antalLots":1,"udbudsDokumenter":[]},"opsummeringEN":{"card":{"titel":"Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby","ordregiver":"Danmarks Tekniske Universitet - DTU","ordregiverId":"30060946","ordregiverIdDatavasket":"30060946","publiceringsdato":"2024-06-24Z","cpvKode":"45200000","cpvTitel":"Works for complete or part construction and civil engineering work","formulartype":"Result","formulartypeKode":"result","tidsfrister":[],"alleOrdregivere":["Danmarks Tekniske Universitet - DTU"],"beskrivelse":"El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”, der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere, nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme, fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende etaper. ","bkSubTypeKode":"29","bkSubType":"Contract award notice – general directive, standard regime","erAendring":false},"indholdsType":"HENTET_FRA_TED","sekundaereOrdregivere":[],"udforelsesstedNutsCode":["DK012"],"udforelsesstedSubLand":["Københavns omegn"],"udforelsesstedLand":["Denmark"],"udforelsesstedBy":["Kongens Lyngby"],"tilbudsfrister":[],"intressentfrister":[],"deltagelsefrister":[],"antalParts":0,"antalLots":1,"udbudsDokumenter":[]}}